+7(499)-938-42-58 Москва
8(800)-333-37-98 Горячая линия

Договор изготовление и поставки изделии

Содержание

Договор изготовление и поставки изделии

Договор изготовление и поставки изделии

N П-7) (с изменениями, внесенными постановлениями Госарбитража СССР от 29 декабря 1973 г. № 81 и от 14 ноября 1974 г.

N 98) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утверждена постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. N П-6) (с изменениями от 01.01.01 г., 14 ноября 1974 г.). 5.2.

Покупатель обязуется принять Товар, доставленный на Объект для установки (монтажа) по количеству. При приемке товара по количеству Покупатель или его уполномоченный обязаны подписать представленную им накладную в графе «принял».

В случае выявления недопоставки Товара об этом делается соответствующая надпись на накладной либо составляется акт в соответствии с инструкцией П-6. Отказ в подписании накладной считается немотивированным отказом в принятии товара.

В случае нарушения Поставщиком сроков передачи изделия или оказания дополнительных услуг, Покупатель имеет право требовать уплаты неустойки в размере 0,01% за каждый день просрочки от суммы изделия или услуги соответственно. 7. Форс-мажор. 7.1.

Если какая-либо из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по настоящему договору из-за пожара, стихийных бедствий, забастовок на территориях прохождения Товара, войны, военных операций любого характера, блокады, запрещения экспорта или импорта (эмбарго), решений Правительства или решений государственных таможенных органов, срок исполнения таких обязательств будет продлен на срок, равный тому, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

Договор на производство и поставку продукции

В случае если от имени Покупателя в какой-либо части исполнения обязательств по настоящему договору действует доверенное лицо, то информация о нем должна содержаться в доверенности, предоставляемой Покупателем Поставщику или в самом договоре.

В случае отсутствия доверенности и информации в договоре о представителе Покупателя, последний обязан собственноручной подписью подтвердить подписанные его представителем документы. 8.5. Все поправки и дополнения к данному договору считаются принятыми, если они оформлены в письменном виде, скреплены печатями и подписаны уполномоченными представителями сторон.
8.6.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, причем все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 8.7.

Договор на изготовление и поставку товара

Важно

В случае безосновательного отказа в принятии Товара Поставщик по своему усмотрению имеет право отсрочить срок поставки Товара на неопределенный срок, отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора. 5.3.

Покупатель обязан при приемке собранного изделия осмотреть его на наличие явных недостатков и принять изделие по акту приемки-сдачи.

При обнаружении отступления изделия от макета или наличия явных недостатков изделия Покупатель обязан немедленно заявить об этом Поставщику.

Покупатель, обнаруживший в ходе приемки недостатки изделия вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки-сдачи были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. Покупатель имеет право требовать устранения выявленных недостатков без принятия изделия, о чем обязан письменно заявить Поставщику. 5.4.

 договора по типам

Договор № г. Красноярск » » 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Организация №1» (далее по тексту ООО «Организация №1»), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Организация №2» (далее по тексту ОАО «Организация №2»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Петрова Петра Петровича на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет Договора. 1.1.Продавец обязуется изготовить и передать в собственность Покупателя продукцию согласно предоставленным Покупателем образцам, далее «Продукция», в ассортименте и по ценам, согласованным Сторонами в Приложении №1″, а Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить Продукцию на условиях настоящего Договора.

Договор на изготовление изделий по эскизу

Изделия изготавливаются из материала Исполнителя. Стоимость материала включена в конечную стоимость продукции указанной в Спецификации. 1.

3 Стоимость, номенклатура и сроки поставки Изделий предусмотрены Сторонами в согласованных спецификациях, которые становятся неотъемлемой частью настоящего Договора и представлены в приложениях. 2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ 2.

1 Качество поставляемых Изделий должно соответствовать ГОСТ 6533-78 и технической документации Исполнителя. 2.2 Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013.

На партию изделий одного типоразмера оформляется паспорт по форме завода изготовителя.
2.3 Каждая единица Изделий должна иметь маркировку согласно ГОСТ 6533-78. 3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 3.1 Изделия поставляются в срок и в порядке, определяемом настоящим Договором и спецификацией.

Договор на изготовление и поставку кованых изделий

Co. LTD, в дальнейшем — ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, в лице , действующего на основании , с одной стороны, и ООО « », в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Иванова С.В., действующего на основании , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1.

По письменным поручениям (Заказам), по форме Спецификации (Приложение №2), ЗАКАЗЧИКА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ обязуется выполнять в соответствии с условиями Технического задания (Приложение №1) работы по производству продукции своими силами и средствами с использованием собственного сырья и материалов, поставить произведенную продукцию ЗАКАЗЧИКУ, а ЗАКАЗЧИК обязуется принимать продукцию и оплачивать результаты выполненных работ в размере и сроки, указанные в настоящем Договоре. 1.2.
При невозможности устранения недостатков в указанный срок и недостижения Сторонами иного соглашения Договор считается расторгнутым досрочно по вине Продавца с даты направления Покупателем уведомления о расторжении Договора, если иное не указано в уведомлении. 6. Гарантии 6.1. Качество поставленной Продукции должно полностью соответствовать требованиям, установленным законодательством и уполномоченными организациями (в т.ч. международными) для такого вида Продукции, сертификатам производителя, а также техническим условиям, предусмотренным Договором. 6.2. Гарантийный срок на поставленную Продукцию составляет 12 месяцев с датыподписания товарной накладной. 6.3. В случае обнаружения дефекта поставленной Продукции (выявления некачественной Продукции) в течение гарантийного срока вызов и явка представителей Продавца для участия в составлении рекламационного акта являются обязательными.

Внимание

Продавец не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящемуДоговору третьим лицам без предварительного письменного согласия Покупателя. 13.5.

Права и обязанности Сторон, прямо не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 13.6.

Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, на русском языке,имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14 . Адреса места нахождения и реквизиты Сторон: ПРОДАВЕЦ: ЗАО «Организация №1″Юридический адрес:660000, г. Кр-ск, ул. Рабочая, д.15Фактический адрес:660000, г. Кр-ск, ул. Рабочая, д.15ИНН 2460025720 КПП 240401001 Директор И.И.
Иванов » » 2021 г. ПОКУПАТЕЛЬ: ООО «Организация №2″Юридический адрес:660012, г. Кр-ск, ул. Центральная, д.54Фактический адрес:660012, г. Кр-ск, ул. Центральная, д.54ИНН 2450025360 КПП 240401001 Директор П.П.

Продавец выставляет счет и счет-фактуру за поставленную и принятую Покупателем Продукцию на основании соответствующей накладной, подписанной обеими Сторонами.

Датой поставки считается дата отметки уполномоченным представителем Покупателя в товарной накладной о принятии Продукции на складе Покупателя, расположенного по адресу, указанному в п. 3.2. настоящего Договора. 4.2.

После произведенной поставки и подписания соответствующей накладной Продавец передает Покупателю счет и счет-фактуру.

По полученному счету Покупатель производит оплату поставленной Продавцом Продукции путем безналичного расчета в рублях в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания товарной накладной. 4.3. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счетаПокупателя. 5. Приемка Продукции 5.1. Продукция передается Покупателю по адресу доставки, указанному в п.

В случае если заказчик не выполняет данное условие, то обязательства Исполнителя перед Заказчиком по данному договору считаются выполненными в полном объеме без замечаний, а акты сдачи-приемки надлежащим образом оформленными. 4. Обстоятельства непреодолимой силы 4.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если они произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). 4.2.

Под форс-мажорными обстоятельствами подразумеваются внешние и чрезвычайные обстоятельства, которые не существовали на момент подписания настоящего договора и возникли помимо воли Сторон, наступление и действие которых невозможно предотвратить с помощью средств и способов, применение которых в данной конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от стороны, которая попала под действие обстоятельств непреодолимой силы. 4.3.

Источник: http://lcbg.ru/dogovor-izgotovlenie-i-postavki-izdelii/

Договор на изготовление и поставку полиграфической продукции

Договор изготовление и поставки изделии

3.1. Стоимость контракта согласно Протоколу согласования цены (Приложение 3) и Калькуляции (Приложение 4), являющимися неотъемлемыми частями настоящего контракта, составляет _______ рублей ____ коп., включая НДС 18% — _______ рублей ___ копеек. Стоимость работ включает расходы Поставщика на доставку продукции Поставщиком.

1.1.

Заказчик поручает, а Поставщик выполняет работы по изготовлению бланков разрешений на перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования Российской Федерации в международном и межрегиональном (местном) сообщении и разовых бланков специальных разрешений на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза по федеральным дорогам общего пользования (далее — полиграфическая продукция).

Договор поставки печатной продукции

6.1.

При наступлении независящих от Сторон обстоятельств, при которых наступает невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады или других, не зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

5.3.

Если какое-либо из условий или положений настоящего Договора или применение его к какому-либо лицу или обстоятельству в какой-либо степени окажется недействительным или лишенным исковой силы, то это не будет влиять на остальные условия и положения настоящего Договора, а также на применение его к лицам и обстоятельствам, за исключением тех, в отношении которых они являются недействительными или лишенными исковой силы.

Образец заключаемого типового договора

ООО “РПФ НИК”, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Кожокару В.В., действующего на основании Устава, и ___________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________________, действующего на основании ___________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

В случае если стороны отказались от исполнения настоящего договора, Исполнитель возвращает Заказчику полученную сумму предоплаты в течение 3 дней со дня истребования Заказчиком. Если Исполнитель выполнил работу частично, он возвращает Заказчику полученную сумму предоплаты за вычетом стоимости продукции произведенной и принятой по товарным накладным.

Интересное:  Ставка рефинансирования как считается

Если Заказчик не предоставил Типографии сведений о способе упаковки и маркировки готовой продукции, Типография имеет право производить упаковку и маркировку по своему усмотрению, с учетом того, что упаковка должна обеспечивать надлежащую сохранность продукции при транспортировке автомобильным транспортом и хранении на складе.

1.3.

Спецификации и другие документы, подписанные и заверенные печатями сторон, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора, а также предъявление письменных претензий об уплате неустойки, письма и другие документы, переданные по факсимильной связи, имеют силу оригинала. Стороны обязуются подтверждать получение документов, переданных по факсимильной связи, в день получения копии документа. Подтверждение получения документа производится по факсимильной связи.

Договор на изготовление печатной продукции

5.7 Все расходы, вызванные изменениями в заказе после подписания договора по инициативе Заказчика, включая вызванный этим вынужденный простой машины, будут отнесены на счет Заказчика. К последующим изменениям относится также повторная печать пробного тиража, вызванная незначительными отклонениями от оригинала по инициативе Заказчика.

4.1 При приемке Тиража по качеству образцами служат утвержденные уполномоченным представителем Заказчика отпечатанные контрольные листы Тиража и сигнальный экземпляр издания. Заказчик принимает на утверждение отпечатанные контрольные листы Тиража и/или сигнальный экземпляр издания в сроки, указанные в Спецификации.

Типовой Договор на изготовление полиграфической продукции

ООО «Август Борг», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Зам. генерального директора ______________, действующего на основании Доверенности №1 от 05.03.12 г.

, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ______________, действующего на основании ______________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

3.1. Сдача по каждому Техзаданию настоящего Договора оформляется Актом сдачи-приемки работ, а факт передачи Продукции Заказчику – накладной и счетом-фактурой. 3.2. Датой поставки всей либо части Продукции является дата накладной (накладных) о передаче Продукции представителю Заказчика. 3.3.

Исполнитель обязуется устранить недостатки Продукции в оговоренный сторонами срок, но не более срока сдачи Продукции, указанного в соответствующем Техническом задании п.1.3., после получения Акта сдачи-приемки работ с выявленными недостатками за свой счет, в случае вины Исполнителя. 3.4.

В случае недопоставки части продукции Заказчику, но не более 4 (четырех) % от общего количества, Исполнитель возвращает последнему сумму в размере недопоставленной Продукции.

В случае недопоставки части продукции Заказчику более 4 (четырех) % от общего количества, Исполнитель обязуется восполнить недопоставленное количество Продукции Продукции в оговоренный сторонами срок, но не более срока сдачи Продукции, указанного в соответствующем Техническом задании п.1.3., после получения Акта сдачи-приемки работ с выявленным количеством недопоставленной Продукции.

Интересное:  Возврат товара закон права потребителей

2.14. Поставка изготовленной Продукции производится по соглашению Сторон либо путем ее доставки Поставщиком за счет Заказчика по адресу, указанному Заказчиком, либо путем Выборки (самовывоза) Заказчиком Продукции со склада Поставщика в течение 3 (трех) дней с момента изготовления.

2.16.

По каждой партии продукции уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика производится приемка продукции по накладным и ее проверка по количеству упаковок, качеству и ассортименту.

В случае обнаружения при приемке Продукции ненадлежащего качества либо недостачи Продукции ответственными представителями Заказчика и Поставщика составляется и подписывается двухсторонний акт.

Договор № на изготовление полиграфической продукции (2)

6.1.

За нарушение подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в п. 3.1. договора, и за нарушение Заказчиком сроков оплаты указанных в п. 4.2. договора, сторона, права которой нарушены, вправе взыскать с виновной стороны пеню в размере 0,1 % от стоимости выполнения работ по соответствующей заявке за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ.

6.9.

Стороны гарантируют, что обладают всеми правами и полномочиями для заключения настоящего договора и выполнения принимаемых на себя обязательств что они не заключили соглашений с третьими лицами которые были бы несовместимы с положениями настоящего договора или смогли бы ограничить или воспрепятствовать использованию предоставляемых по нему прав и , что эти права не станут предметом каких-либо ограничений.

Договор на разработку, изготовление и поставку рекламной/сувенирной продукции

Договор изготовление и поставки изделии

дата и место подписания

_________________, именуем__ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице _________________, действующ__ на основании _________________, с одной стороны, и _________________, именуем__ в дальнейшем “Заказчик”, в лице _________________, действующ__ на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Подрядчик принимает на себя обязательство по разработке, изготовлению (далее по тексту – “работы”) и поставке рекламной/сувенирной продукции ____________________ (указать наименования продукции) Заказчику партиями в количестве, указанном в заказе на разработку и изготовление каждой партии продукции.

1.2. Работы, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, выполняются в следующем порядке:

1.2.1. Заказчик подает Подрядчику заказ на разработку и изготовление определенной партии рекламной/сувенирной продукции (далее по тексту – “продукция”), содержащий сведения о виде, количестве продукции, сроке выполнения работ и иных существенных условиях.

1.2.2. Стороны составляют и подписывают техническое задание, в котором указывают: вид и количество продукции, подлежащей разработке и изготовлению Подрядчиком, сроки выполнения работ, стоимость работ, сроки и порядок оплаты, а также иные существенные условия по усмотрению Сторон.

1.2.3. После выполнения работ по техническому заданию в полном объеме Сторонами составляется и подписывается акт выполненных работ.

1.3. После выполнения работ, предусмотренных техническим заданием (п. 1.2 настоящего Договора), Подрядчик осуществляет поставку разработанной и изготовленной продукции Заказчику в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Договором.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. В течение _____________ дней с момента подписания Сторонами технического задания (п. 1.2 настоящего Договора) предоставлять Подрядчику логотипы, слайды, тексты, , технические характеристики и другие необходимые для выполнения работ материалы.

2.1.2. Производить приемку результата выполненных работ в порядке, сроки и на условиях, которые установлены настоящим Договором.

2.1.3. По требованию Подрядчика незамедлительно предоставлять ему необходимую информацию, сведения и материалы.

2.1.4. Принимать поставляемую Подрядчиком по настоящему Договору продукцию.

2.1.5. Оплачивать цену договора в размере, порядке и сроки, которые установлены настоящим Договором и соответствующим техническим заданием.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.2.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора в случае, если Подрядчик не приступает к исполнению своих обязанностей в сроки, установленные настоящим Договором и соответствующим техническим заданием, либо выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

2.2.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Разработать и изготовить продукцию в соответствии с условиями технического задания к настоящим Договором и передать ее в собственность Заказчика.

2.3.2. Выполнять работы с надлежащим качеством и в установленные настоящим Договором и соответствующим техническим заданием сроки.

2.3.3. При выполнении работ руководствоваться указаниями Заказчика.

2.3.4. Осуществить поставку продукции Заказчику по адресу, указанному в разделе 10 настоящего Договора.

2.4. Подрядчик вправе:

2.4.1. Не приступать к выполнению работ, а начатые работы приостановить в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательства, установленного п. 2.1.1 настоящего Договора.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена договора (цена выполнения работ по разработке и изготовлению соответствующей партии продукции, а также цена поставки такой партии продукции Заказчику), а также порядок ее оплаты устанавливаются Сторонами в соответствующих технических заданиях.

3.2. Оплата цены договора производится в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.3. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. После выполнения работ по каждому техническому заданию Сторонами производится сверка взаимных расчетов, в результате которой оформляется соответствующий акт.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ

4.1. В течение _____________ дней с момента подписания Сторонами технического задания (п. 1.2.2 настоящего Договора) Подрядчик представляет на утверждение Заказчика разработанные макеты продукции.

4.2. Заказчик обязуется в срок не позднее ______________________ дней с момента получения макетов рассмотреть их и утвердить либо предоставить Подрядчику свои замечания и срок для устранения таких замечаний.
После устранения замечаний Подрядчик повторно представляет на утверждение Заказчику макеты продукции. Согласование производится в установленные настоящим пунктом сроки и порядке.

Права Заказчика в случае неустранения Подрядчиком замечаний в установленный срок определяются п. 2.2.3 настоящего Договора.

4.3. После согласования макета продукции Подрядчик выполняет работы по изготовлению продукции в срок, установленный техническим заданием к настоящему Договору.

4.4. По окончании изготовления продукции Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности продукции к отгрузке.

4.5. В срок, установленный соответствующим техническим заданием, Подрядчик доставляет продукцию Заказчику по адресу, установленному в разделе 10 настоящего Договора.

4.6. Одновременно с продукцией Заказчику передается акт выполненных работ в двух экземплярах, а также товаросопроводительные документы на продукцию.

4.7. Заказчик обязуется в течение _______________________ дней после получения акта выполненных работ подписать его или представить Подрядчику мотивированный отказ от его подписания в письменном виде с указанием всех претензий к поставленной продукции.

4.8. В случае если в установленный п. 4.7 настоящего Договора срок от Заказчика не поступит подписанный акт выполненных работ либо мотивированный отказ от его подписания, акт выполненных работ считается подписанным, а работы выполненными надлежащим образом на ________________ день с момента получения акта Заказчиком.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Неисполнение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Договором, влечет за собой возможность применения штрафных санкций, подлежащих выплате виновной Стороной.

5.2. В случае нарушения срока поставки продукции, установленного техническим заданием, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере ___% от цены партии продукции, определенной в соответствующем техническом задании, за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения срока оплаты цены договора, установленного техническим заданием, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере ___% от не оплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.4. В случае обнаружения Заказчиком продукции, не соответствующей утвержденному макету, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: – соразмерного уменьшения цены договора; – безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

– возмещения своих расходов на устранение недостатков (п. 2.2.3 настоящего Договора), а в случае, если недостатки не будут устранены Подрядчиком в разумный срок, отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

Источник: http://xn----ctbbbejw6bbbwcle.xn--p1ai/index.php?doc=1227

404 not found

Внимание

Изготовить полиграфическую продукцию в соответствии с утвержденным образцом и требованиями Спецификации и поставить ее Заказчику в количестве и в сроки, оговоренные настоящим контрактом. 2.1.4. Изготовить и поставить полиграфическую продукцию общим тиражом экземпляров (включая образцов изготавливаемой полиграфической продукции) со сроком исполнения 1 ноября 2005 года.

2.1.5. Уведомить Заказчика в письменной форме о готовности печатной продукции и ее поставке. 2.2. Заказчик обязуется: 2.2.1. Предоставить все необходимые материалы для изготовления Поставщиком черно-белого оригинал-макета полиграфической продукции в течение трех дней с момента подписания настоящего Контракта.
2.2.2. Утвердить оригинал-макет в течение двух рабочих дней с момента предоставления их на утверждение. 2.2.3.

Договор на изготовление и поставку печатной продукции

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1. Цена Товара включает стоимость Товара, работ по его изготовлению, тары (упаковки), НДС. Цена за единицу Товара указывается в согласованной сторонами Спецификации на данную партию Товара.

4.2. Общая сумма настоящего Договора определяется как общая сумма всего поставленного Заказчику Товара за весь период действия настоящего Договора. 4.

3 В случае намерения Типографии изменить цену на Товар, Типография обязуется не позднее, чем за 30 календарных дней до момента изменения цены известить об этом Заказчика. 4.

4 Все расчеты за поставленный Заказчику Товар производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Типографии в обслуживающем банке в срок, указанный в Спецификации на данную партию товара. 5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ 5.1.

Договор изготовления и поставки полиграфической продукции

Каждое условие и положение настоящего Договора является действительным и имеющим исковую силу в полном объеме, разрешенном законодательством РФ. 6. ФОРС-МАЖОР 6.1.

При наступлении независящих от Сторон обстоятельств, при которых наступает невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады или других, не зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

6.2. Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить об этом другую Сторону. 6.3.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Стоимость каждой партии Товара определяется на основании выставляемой Поставщиком накладной. 3.2. Покупатель обязан произвести полную (100%) предварительную оплату каждой партии Товара.
3.3.

Оплата каждой партии товара осуществляется путем перечисления Покупателем ее стоимости на расчетный счет Поставщика, или иным указанным Поставщиком способом. 3.4. Моментом оплаты является дата зачисления денежных средств, перечисленных Покупателем, на расчетный счет Поставщика.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.1.

Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством. 5.

Договор на изготовление и поставку полиграфической продукции образец

Если обстоятельства, указанные в п.6.1 настоящего Договора, остаются в силе более календарных дней, Сторона, чьи интересы оказались нарушены, имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке. 6.4.

В случае если Сторона, не имеющая возможности исполнить свои обязательства по настоящему Договору вследствие форс-мажорных обстоятельств, в течение календарных дней не уведомит другую Сторону о наступлении данных обстоятельств, это лишает ее права в дальнейшем ссылаться на эти обстоятельства. 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 7.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности разрешаются Сторонами путем переговоров. 7.2. Споры, по которым Стороны не достигли согласия путем переговоров, разрешаются установленным порядком в Арбитражном суде г.
. 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8.1.

Источник: http://zakon52.ru/dogovor-na-izgotovlenie-i-postavku-poligraficheskoj-produktsii/

Договор на изготовление и поставку товара – Советы юриста – АНГАРД.РФ

Договор изготовление и поставки изделии

г. _________

«__» ______ 20__г.

______________, далее именуемое «Покупатель», в лице __________________, действующего на основании ______, с одной стороны, и ______________, далее именуемое «Продавец», в лице __________, действующей на основании _____, с другой стороны (далее по тексту – Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем.

2.1. Обязанности Продавца:

2.1.1. Выполнить все работы по изготовлению Товара надлежащего качества, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.2. Обеспечить доставку Товара и вручение его Покупателю своими силами и за свой счет.

2.2. Права Продавца:

2.2.1. Самостоятельно определять способы изготовления Мебели.

2.2.2. Привлекать для выполнения работ по Договору третьих лиц. При этом Продавец несет перед Покупателем всю ответственность за выполнение третьим лицом условий Договора.

2.3. Обязанности Покупателя:

2.3.1. ________________

2.3.2. Принять выполненные работы и Товар в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.3.3. Оплатить выполненные работы и поставленный Товар в размере, в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором.

2.4. Права Покупателя:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Продавцом, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Продавец не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

2.4.3. Назначить Продавцу разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

При неисполнении Продавцом в назначенный срок этого требования Покупатель вправе отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Продавца, а также потребовать возмещения убытков.

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОСТАВКИ

3.1. За выполненные работы, указанные в пункте 1.1 Договора, Покупатель обязуется выплатить Продавцу _______________

3.2. Продавец вправе требовать увеличения цены работы, а Покупатель – ее уменьшения лишь в случаях, предусмотренных законом.

3.3. За поставку Товара, изготовленного Продавцом согласно условиям настоящего Договора, Покупатель обязуется выплатить Продавцу ________

3.4. Стоимость работ и поставки Товара может быть изменена только по соглашению Сторон.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ И ТОВАРА

4.1. Покупатель обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Договора.

4.2. Покупатель обязан в течение __________ с момента окончания работ Продавцом осмотреть и принять выполненную работу с участием Продавца. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи работ.

4.3. Передача Товара в соответствии с условиями настоящего Договора производится в ________________.

4.4. Переход риска утраты или повреждения Товара определяется в соответствии с требованиями гражданского законодательства, действующего на территории России.

4.5. Перевозка Товара до места передачи осуществляется автотранспортом Продавца, его силами и за его счет.

4.6. Продавец передает Покупателю Товар в течение _______________. Товар считается принятым с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи товара.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

5.1. В течение ____________ с момента подписания Договора Покупатель выплачивает Продавцу аванс в размере _____________________.

5.2. Окончательный расчет производится с Продавцом по факту приемки Товара не позднее _____________ после подписания Сторонами акта приемки-передачи товара.

5.3. Расчеты с Продавцом осуществляются в безналичном порядке путем перечисления соответствующих сумм на его расчетный счет.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. Продавец несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Покупателю причиненные последнему убытки.

6.3. В случаях когда работы выполнены Продавцом с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать помещение по назначению, Покупатель вправе по своему выбору:

6.3.1. Потребовать от Продавца безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.3.2. Потребовать от Продавца соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Продавца.

6.4. Продавец вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Покупателю причиненных просрочкой исполнения убытков.

6.5. Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работы в установленный Покупателем срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.6. Требования, связанные с недостатками работы, могут быть предъявлены Покупателем при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет ____ и начинается с ______________.

6.7. За просрочку выполнения работ Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере ____________ от стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора.

6.8. За просрочку передачи Товара Продавец уплачивает Покупателю пени в размере ________ от стоимости Товара, указанной в пункте 3.3 настоящего Договора.

6.9. При просрочке оплаты Покупатель обязан уплатить Продавцу пени в размере ______ от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.10. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с _______ и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

8.2.1. По письменному соглашению Сторон.

8.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, должны разрешаться путем переговоров.

9.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством, в __________.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством России.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Покупатель:

Продавец:

Источник: https://xn--80aaif6bu.xn--p1ai/obrazcy-dokumentov/dogovory-kupli-prodazhi-meny-arendy-i-dr/dogovory-postavki/dogovor-na-izgotovlenie-i-postavku-tovara/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.