+7(499)-938-42-58 Москва
8(800)-333-37-98 Горячая линия

Договор подряда простой вариант

Содержание

Договор подряда на выполнение работ

Договор подряда простой вариант

» Документы » Договор подряда на выполнение работ

Договор подряда — это документ-договор на выполнение работ, согласно которому одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а тот обязуется принять работу и оплатить её.

Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

Чтобы грамотно составить договор подряда, нужно опираться на закон, а именно на Главу 37 ГК РФ, она вся посвящена договору подряда.

Также нужно понимать, что каждый договор уникален, так как его условия зависят от различных факторов и решения сторон.

Существуют условия, которые должен содержать в себе любой договор подряда, эти условия называются существенными, без этих условий договор не несет никакой силы и считается не заключенным.

Существенные условия договора подряда

Существенными условиями договора подряда являются: предмет договора (п.1 ст. 702 и п.1 ст. 703 ГК РФ) и срок его выполнения (п.1 ст. 708 ГК).

Предмет договора подряда

Ст 702 п.1

1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Ст 703 п.1

1. Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

Следуя вышеуказанным статьям ГК РФ, в предмете договора должно быть указано: задание заказчика, а также, как будет выглядеть в итоге результат выполненной работы, которого ожидает заказчик.

Сроки выполнения работ

Ст. 708 п.1

1. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Дополнительные условия договора

Дополнительные условия договора в отличие от «существенных» не требуют от сторон обязательного согласования, так как они предусмотрены в нормативных актах и вступают в силу автоматически после подписания договора. И все же, чтобы в будущем не возникло проблем, дополнительным условиям нужно уделить должное внимание. К дополнительным условиям подряда относятся следующие:

Цена работ (Ст. 709)

Цена договора может быть выражена в приблизительной или твердой смете. Твердая смета может составляться в случае, если известны все исходные данные, внесения изменений в твердую смету не допустимы. Приблизительную смету составляют в тех ситуациях, когда заранее нельзя точно определить количество и объем работ.

Порядок оплаты за работу (Ст. 711)

Если в договоре подряда не предусмотрена предварительная оплата работ, а также определенных ее этапов, то заказчик обязан уплатить за работу исполнителю только после окончательного приема выполненной работы, при условии, что работа сделана должным образом.

Способ выполнения подряда (Ст. 706)

Если в договоре подряда не указано, что подрядчик обязан выполнить работу лично, в таком случае подрядчик имеет право привлечь к исполнению своего задания третьих лиц (субподрядчиков).

Гарантия и качество работы (Ст. 721-724)

Качество выполненной работы должно совпадать с условиями договора. В случае отсутствия или неполного описания требований к качеству работы, результат оценивается по общим правилам соответствующего рода. (Ст. 721)

Ст. 722

1.В случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.

2.Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы (ст. 722 ГК РФ).

Ст. 724

В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота.(Ст. 724 п. 2)

Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок (п. 1 ст. 722) начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком (Ст. 724 п. 5).

Сдача-приемка выполненных работ (Ст 720)

Приемка работ обычно производится с заполнением Акта выполненных работ. Данный акт подтверждает, что исполнитель выполнил свою работу должным образом, и она соответствует условию договора, а заказчик её принял и не имеет претензий к качеству и срокам исполнения.

Ст. 720

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом подрядчику.

Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

Скачать образец договор подряда

                            ДОГОВОР ПОДРЯДА

                                       (на выполнение подрядных работ)

г.___________________                                                           «___»_________200___г.

________________________________________________________________ в лице                                          (название предприятия, организации)

_____________________________________________________________________,                                           (должность, Ф. И. О.)

действует на основании__________________________________________________,

именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной  стороны, и _____________________

____________________________________________________________________                                                (название предприятия, организации)

в лице_______________________________________________________________                                             (должность, Ф. И. О.)

действует на основании _________________________________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

                                                1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: ____________________________________________________________________________                              (указать, какая работа должна быть выполнена, именуемая в дальнейшем «Работа»)

                                               2.Обязательства сторон

2.1 Заказчик обязуется:

– Для выполнения вышеуказанных работ предоставить Подрядчику необходимый материал и проектно-сметную документацию в срок до «__» ______ 20__г.

– обеспечить Подрядчика следующими материалами:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

– обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, включающие в себя:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2. Подрядчик обязуется:

– выполнить работу в срок, указанный в п. 3.2.

– по требованию заказчика безвозмездно исправить все выявленные недостатки, если Подрядчик в процесе работ сделал отступление от условий договора, в течение _____ дней.

– обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их исполнения;

– обеспечить сохранность передаваемого в соответствии с п. 2.1 имущества на весь период выполнения работ.

                                               3. Срок действия договора и порядок расчетов

3.1. Договор вступает в действие с момента передачи материалов и проектно-сметной документации Подрядчику (Приложение 2).

3.2. Срок исполнения: до «___» _________20__г. Подрядчик имеет (не имеет) право выполнить работу досрочно.

3.3. Оплата работ производится в ________-дневный срок с момента подписания Акта приемки выполненных работ путем перечисления на банковский счет №_________________________________________

3.4. Заказчик уплачивает Подрядчику за выполненные работы __________рублей (цифрами и прописью).

                                                4.Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством.

4.2. За просрочку исполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере ______ от сметной стоимости работ за каждый день просрочки, но не более общей стоимости работ.

4.3. При досрочном одностороннем расторжении договора виновная сторона уплачивает другой стороне штрафную неустойку в сумме _____ руб., не исключающей возможность предъявления иска о взыскании убытков.

4.4. Споры по настоящему договору разрешаются в арбитражном суде.

                                                5. Особые условия

5.1. По окончании выполнения работ стороны составляют двухсторонний акт сдачи-приемки работ (Приложение 3).

5.2. По окончании работ неиспользованные материалы и предоставленное в соответствии с п. 2.1 имущество возвращается Заказчику в том состоянии, в котором были переданы ранее для производства работ.

5.3. Любые изменения или дополнения к данному договору считаются действительными при условии, что они указаны в письменной форме и подписаны уполномоченными сторонами договора. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

5.4. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах и имеет одинаковую силу. У каждой стороны находится один экземпляр настоящего договора.

5.5.Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться гражданским законодательством РФ.

Заказчик:

_____________________________________________________________________                           (Наименование организации, инн организации)

Адрес:_______________________________________________________________                                                       (адрес местонахождения организации)

Расчетный счет №______________ в Банке_________________________________

Контактная ирформация_________________________________________________                                                   (телефон, факс, email)

Подрядчик:

_____________________________________________________________________                           (Наименование организации, инн организации)

Адрес:_______________________________________________________________                                                       (адрес местонахождения организации)

Расчетный счет №______________ в Банке_________________________________

Контактная ирформация_________________________________________________                                                   (телефон, факс, email)

Заказчик                                                              Подрядчик________________________                     ___________________________________

(Наименование организации)                             (Наименование организации)

_________________________                   ___________________________________

(Должность руководителя Ф.И.О.)                     (Должность руководителя Ф.И.О.)

____________________                                  ___________________

(Подпись)                                                                    (Подпись)

Обращайтесь по любым юридическим вопросам бесплатно: 8 (800) 500-27-29 доб. 318+7 (812) 426-14-07 доб. 598 +7 (499) 653-60-72 доб. 455

Источник: http://uspehon.ru/dokumenty/dogovor-podryada-na-vypolnenie-rabot.html

Договор подряда – Бесплатная Юридическая Помощь

Договор подряда простой вариант

Согласно  договора подряда одна сторона – Подрядчик обязуется выполнить по заданию другой стороны – Заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат  работы и оплатить его. Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи  либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику.

Если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет  способы выполнения задания заказчика.

Если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением  подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.

К отдельным видам договора подряда относятся:

  • Договор строительного подряда
  • Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
  • Договор подряда на работы для государственных нужд

К ним применяются  положения о договоре подряда, если иное не установлено правилами  ГК РФ об этих видах договоров.

Срок действия договора

Дата начала и окончания работ по договору подряда являются существенными условиями договора. В ГК РФ оговаривается необходимость уточнения в соглашении договора сроков исполнения работ.

Для договора подряда срок действия является важным условием, и в случае, если стороны не смогли договориться по этому пункту, договор признается незаключенным.

Промежуточные сроки являются факультативными требованиями соглашения, и могут указываться по желанию сторон.

Ответственность за выполнение или несоблюдение прописанных в соглашении сроков несет подрядчик, если в соглашении не указан иной вариант.

Соблюдение подрядчиком пунктов договора касательно сроков исполнения работ имеет для заказчика свои особенности.

Основная цель заказчика – получение итогов работы в указанные сроки, поэтому указание начального и промежуточного времени исполнения работ подчиняется цели выполнения конечного.

Поэтому право отказаться от своих обязательств по соглашению у заказчика может возникнуть в случае неисполнения подрядчиком конечного срока исполнения заказа.

В договоре подряда необходимо дать как можно более точное описание работ, которые обязуется исполнить подрядчик. В противном случае суд может признать его не заключенным.

Подрядчик обязан выполнить работу качественно, без недостатков, делающих использование изготовленной вещи по назначению непригодным, а также в точном соответствии с заданием заказчика.

Отступление подрядчиком от обусловленного договором  внешнего вида, оформления или размера интерьера или дома, хотя и не препятствует использованию результата работы по назначению, является нарушением задания заказчика, а следовательно, и всего договора подряда.

Сдача и приемка работы по договору

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены условиями договора подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять результат выполненной работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно сообщить об этом подрядчику.

Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте приемки либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

Если отсутствуют особые условия, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки, данный момент касается только явных недостатков.

Заказчик, обнаруживший после приемки работы отклонения от условий договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении. Данные недостатки относятся к скрытым.

Если между сторонами возник спор относительно недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой будет установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками.

В этих случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну несут расходы.

Если иное не предусмотрено условиями договора подряда, при уклонении заказчика от приемки выполненной работы подрядчик вправе по истечении одного месяца со дня, когда согласно договору результат работы должен был быть передан заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения заказчика реализовать результат работы третьей стороне, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести на имя заказчика в депозит в порядке, предусмотренном общими правилами исполнения обязательства внесением долга в депозит.

В случае, если уклонение заказчика от принятия выполненной работы повлекло за собой просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели изготовленной вещи признается перешедшим к заказчику в момент, когда передача вещи должна была официально состояться.

Для подтверждения приемки выполненной работы по договору подряда используется акт сдаче-приемке выполненных работ.

Договор подряда регулирует так же отношения между предприятиями, когда одно из них, выступающее в качестве Заказчика поручает другому, лицу – Подрядчику осуществить комплекс работ и услуг, направленных на создание определенного продукта, выступающего как объект работ.

В зависимости от конечной цели работ, договор подряда может представлять собой различные формы: договор на создание и передачу научно-технической продукции, договор типа “инжиниринг” или “консалтинг”, договор подряда в строительстве и т. д. Таким образом, посредством договора подряда регулируется значительная часть взаимоотношений между предприятиями.

Приводимый здесь договор при соответствующей его конкретизации может использоваться для различных подрядных работ или услуг.

Подрядные отношения были известны еще в римском праве. Договор подряда в нем рассматривался в качестве разновидности договора найма вещей, работ или услуг. В наши дни договор подряда широко используется в практике и является важным элементом гражданских правовых отношений. Гражданско-правовой договор подряда определяется гражданским кодексом РФ в статье 702.

Программа для ведения договоров подряда.

Источник: http://besplatniy-urist.ru/arhiv/blank/doc_86.html

Договор подряда

Договор подряда простой вариант

Согласно  договора подряда одна сторона – Подрядчик обязуется выполнить по заданию другой стороны – Заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат  работы и оплатить его. Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи  либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику.

Если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет  способы выполнения задания заказчика.

Если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением  подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.

К отдельным видам договора подряда относятся:

К ним применяются  положения о договоре подряда, если иное не установлено правилами  ГК РФ об этих видах договоров.

Договор подряда простой вариант

Договор подряда простой вариант

Согласно договора подряда одна сторона — Подрядчик обязуется выполнить по заданию другой стороны — Заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику.

Если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика. Если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика — из его материалов, его силами и средствами.

К отдельным видам договора подряда относятся: К ним применяются положения о договоре подряда, если иное не установлено правилами ГК РФ об этих видах договоров.

Договор подряда – это документ, по которому одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить работы по заданию другой стороны (заказчика) и сдать их результаты в установленные сроки.

Наиболее распространенным является договор строительного подряда, но он также используется и в других сферах, включая проектно-изыскательные, конструкторские, технологические работы, IT, финансовые услуги, бытовые услуги и т.

д. Заказчик имеет право заключить договор подряда с физическим лицом или с юридическим лицом.

Если иное не установлено условиями договора, подрядчику разрешается привлечь для выполнения своих работ стороннее лицо и заключить с ним договор субподряда, выступая в роли генерального подрядчика.

Приемка работ по договорам подряда и субподряда подтверждается составлением акта сдачи-приемки выполненных работ.

Договор подряда

Предмет договора подряда Предметом договора подряда является результат выполненной работы, переработка либо обработка предмета или вещи, а также другая деятельность, имеющая овеществленный итог. В обязанности подрядчика входит исполнение заказа и сдача его итогов заказчику.

Заказчик принимает на себя обязательства по приему, проверке качества выполненной работы, и надлежащей ее оплаты. Срок действия договора Дата начала и окончания работ по договору подряда являются существенными условиями договора.

В ГК РФ оговаривается необходимость уточнения в соглашении договора сроков исполнения работ.

Для договора подряда срок действия является важным условием, и в случае, если стороны не смогли договориться по этому пункту, договор признается незаключенным.

Промежуточные сроки являются факультативными требованиями соглашения, и могут указываться по желанию сторон.

Бланкер.ру

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду. 6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений. 7. Действие непреодолимой силы 7.1.

Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 7.2.

Этот договор подряда предполагает, что исполнитель по заданию заказчика, обязуется разработать техническую документацию/выполнить изыскательские работы. На заказчика возлагается обязанность по приему и оплате результата работ после их выполнения исполнителем.С любым соглашением вы можете ознакомиться у нас, сформировав его по собственным требованиям.

Также вы можете скачать договор подряда, составленный на основе ваших ответов на вопросы опросного листа. Бланк договора подряда: стороны В качестве сторон договоров подряда могут выступать юридические лица, индивидуальные предприниматели и все дееспособные граждане.

Подрядчик может нанять субподрядчиков, если законом или заключенным договором данная обязанность выполнить работу не возлагается лично на него. При этом последний становится уже генеральным подрядчиком.

Договор подряда — образец (типовая форма)

Конструктор документов Договоры Договор подряда Виды договоров подряда Среди договоров подряда различают такие разновидности: бытовой и строительный, подряд для государственных и муниципальных нужд, на выполнение проектных и изыскательских работ – все они отличаются не только предметом, но и условиями договора.

  1. Бытовой подряд. По условиям данного договора исполнитель, по заданию заказчика-гражданина, обязуется сделать работу, удовлетворяющую бытовые/личные потребности гражданина.

    На заказчика возлагается обязанность по приему и оплате результата работ после их приема от исполнителя. К отношениям по этому договору подряда также применяются законы, касающиеся защиты прав потребителей и некоторые другие правовые нормы.

  2. Строительный подряд.

Форма договора подряда

Важно

В этих случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну несут расходы.

Если иное не предусмотрено условиями договора подряда, при уклонении заказчика от приемки выполненной работы подрядчик вправе по истечении одного месяца со дня, когда согласно договору результат работы должен был быть передан заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения заказчика реализовать результат работы третьей стороне, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести на имя заказчика в депозит в порядке, предусмотренном общими правилами исполнения обязательства внесением долга в депозит.

Бланк договора подряда

Внимание

Дополнительные условия договора В пункте «условия оплаты», вы сможете оговорить сроки, форму и т.п.. Условия и размеры неустойки, которая будет выплачена в случае нарушения сроков договора, возмещение убытков причиненных одной из сторон.

Договор подряда 2021 года: скачайте образец бланка для заполнения в word и pdf

Поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно проекту и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение. 5.1.3.

Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ. 5.1.4. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта. 5.1.5.

Осуществить страхование объекта. 5.2. Заказчик обязан: 5.2.1. Передать Подрядчику объект в объеме и в сроки, установленные календарным планом работ. 5.2.2. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную разделом 1 настоящего договора, в размерах и в сроки, установленные договором. 5.2.3.

Принять объект в течение двух недель с даты получения письменного уведомления Подрядчика. 6.
Исполнитель в этом случае имеет право требовать от заказчика оплаты уже выполненных работ, если таковые имеются.

Если в договоре не оговорена предварительная оплата работ или оплата отдельных ее этапов, заказчик обязан полностью произвести оплату после приема результатов. Исполнитель вправе требовать выплаты аванса только в случае, только в случае, если на таком условии был заключен данный договор подряда.

Риски по договору на выполнение работ Заключение сделки на выполнение любого подряда потенциально содержит в себе те или иные риски. Договором подряда предусмотрено следующее: риск гибели/повреждения материалов, оборудования или другого имущества несет, предоставившая их сторона. Риск гибели/повреждения результата работ до их приема заказчиком несет подрядчик. При просрочке приема-передачи результата работ риски несет сторона, допустившая просрочку.

Договор подряда: образец 2021

ГК РФ). Российское законодательство не устанавливает чёткой формы данного договора. Договор может быть заключён устно, документом подтверждающим факт сделки может служить кассовый чек.

Правовое регулирование договора проводится правилами закреплёнными в ГК РФ. Условия формы договора подряда Договор подряда должен содержать ряд обязательных условий.

К ним относятся:

  1. Предмет договора;
  2. Сумма оплаты;
  3. Сроки выполнения работы;
  4. Условия оплаты;
  5. Обязательства сторон;
  6. Ответственность;
  7. Непредвиденные обстоятельства;
  8. Варианты решения споров;
  9. Условия изменения/дополнения договора;
  10. Дополнительные условия;
  11. Адреса и реквизиты сторон.

Первые три пункта, являются обязательными, остальные же прописываются на усмотрение сторон договора.

Источник: http://lcbg.ru/dogovor-podryada-prostoj-variant/

Договор подряда – образец (типовая форма)

Договор подряда простой вариант

г. Санкт-Петербург  “__” ________ 201__ г.

 ________________________________ (наименование предприятия, учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица) именуем ___ в дальнейшем “Заказчик”, в лице ___________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании 

________, с одной стороны, и _________ (наименование предприятия, учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица)

именуем ____ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице _________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании 

________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

Подрядчик обязуется за свой риск выполнить по заданию Заказчика с использованием своих материалов или материалов Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу:______________________

2. Цена договора

 2.1. Цена договора составляет _________________________________________________.

2.2. Цена договора включает в себя _____________________________________________.

2.3. Указанная в п. 2.1 цена является предварительной. Окончательная цена договора определяется по проектно-сметной документации, представляемой Подрядчиком. Цена договора может быть изменена вследствие инфляции с обоюдного одобрения сторон. Оплата затрат, связанных с повышением цены договора, осуществляется Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 3 настоящего договора.

3. Условия оплаты

 3.1. Оплата по настоящему договору производится ______ (единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.)

3.2. Форма оплаты _______________________ (платежное требование, платежное поручение, чек, аккредитив и т.п.)

3.3. Окончательный расчет по договору производится Заказчиком не позднее 30 дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

4. Сроки исполнения

4.1. Подрядчик выполнит работы, предусмотренные разделом 1 настоящего договора, в сроки, установленные календарным планом работ (приложение).

4.2. Заказчик оплатит выполненные Подрядчиком работы в следующие сроки: _______________________________.

4.3. Срок действия договора: начало _____________________; окончание ______________________________.

5. Обязательства сторон

 5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные календарным планом работ, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем проектной документации ________________________.

5.1.2. Поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно проекту и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

5.1.3. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемыхими работ.

5.1.4. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта.

5.1.5. Осуществить страхование объекта.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Передать Подрядчику объект в объеме и в сроки, установленные календарным планом работ.

5.2.2. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную разделом 1 настоящего договора, в размерах и в сроки, установленные договором.

5.2.3. Принять объект в течение двух недель с даты получения письменного уведомления Подрядчика.

6. Ответственность сторон

6.1. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по договору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере ______________ % цены договора за каждый день просрочки.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7. Действие непреодолимой силы

7.1.

Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все разногласия и споры, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленномзаконодательством порядке.

9. Порядок изменения и дополнения договора

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

9.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

– задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок их окончания, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц;

– снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Подрядчиком условий договора.

9.4. Подрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

– при остановке Заказчиком выполнения строительно-монтажных работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

– при уменьшении стоимости работ более чем на ___________ % в связи с внесением Заказчиком изменений в проектную документацию;

– при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства.

9.5. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

9.6. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

10. Прочие условия

10.1. Срок гарантии нормальной работы объектов и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

10.2. Срок гарантии на кровлю объекта устанавливается продолжительностью 24 месяца.

10.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатковосуществляется Подрядчиком за свой счет.

10.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

10.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

10.7. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на строительство объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

10.8. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

10.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.10. Другие условия по усмотрению сторон _______________________________________________________

10.11. К договору прилагается календарный план работ (приложение).

11. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

От Заказчика: Генеральный директор _________________ Фамилия И.О.м.п. От Подрядчика: Генеральный директор _________________ Фамилия И.О.м.п.

Полезные ссылки по теме “Образец договора подряда”

Источник: https://yuridicheskaya-konsultaciya.ru/dogovor/dogovor-podryada.htm

Договор подряда – скачать образец, бланк. Пример формы шаблона

Договор подряда простой вариант

Добавлено в закладки: 0

Подрядные отношения еще были известны римскому праву, в котором договор подряда рассматривают, как разновидность договора найма работ (подряда), вещей или услуг. В данный момент типовой договор подряда широко применяется и является важным элементом гражданских правоотношений.

Статья 702 Гражданского Кодекса РФ определяет типовой договор подряда как соглашение, ввиду которого подрядчик (одна сторона) принимает обязательство исполнить по заданию заказчика (другой стороны) определенную работу и ее результат сдать заказчику, а заказчик должен принять результат работы и оплатить его.

В отличие от других гражданско-правовых обязательств, обязательства подрядного типа могут регулировать экономические отношения по оказанию услуг. Другими словами, обязательства по типовому договору подряда относят к таким обязательствам, в которых должник должен не что-то дать, а что-то сделать, то есть исполнить определенный объем работ.

Форма, предмет и стороны договора

Самая распространена письменная простая форма договора.

Предметом договора подряда является овеществленный результат исполненных подрядчиком работ.

Сторонами договора подряда являются подрядчик и заказчик, которыми могут быть организации, которые наделены правами юридического лица и дееспособные граждане. Часто подрядчику для исполнения работ по договору подряда нужно обладать лицензией.

Поэтому целесообразна деятельность так называемых профессиональных заказчиков, которые по договору подряда с организациями и гражданами принимают на себя исполнение функций заказчика по возведению сооружений, зданий, или исполнению иных работ для третьих лиц.

Помимо этого, когда деятельность гражданина носит постоянный, а не разовый характер, то он должен иметь лицензию (патент) на право осуществления трудовой индивидуальной деятельности. Договор подряда меж юридическими лицами может НДС облагаться, а может и нет.

В договоре с физическим лицом не облагается НДС.

Порой по договору подряда на стороне подрядчика могут быть одновременно два лица или больше (соисполнители). В таком случае они являются солидарными кредиторами (должниками) (пункт 1 статьи 707 Гражданского Кодекса РФ). Поэтому заказчик может предъявить каждому из них требования , притом как в части долга, так и полностью.

В это время каждый подрядчик может потребовать от заказчика, к примеру, полностью оплатить все исполненные работы. Участие нескольких лиц возможно в следующих ситуациях: неделимость предмета договора подряда, исполнении работ ввиду осуществления предпринимательской деятельности и в других случаях, которые предусмотрены договором или законом.

Цена договора

Цена типового договора подряда не является его существенным условием, то есть стороны могут ее не определять в своем бланке договора подряда, в таком случае ее будут определять по правилам пункта.

3 статьи 424 Гражданского Кодекса РФ, то есть учитывая цену, которая при сравнимых обстоятельствах взимается обычно за аналогичные подрядные работы.

Стороны определяют, когда будет осуществлена оплата- по факту исполнения работ, по этапом или предоплата.

Цена в типовом договоре подряда в себя включает компенсацию издержек подрядчика и вознаграждение, причитающееся ему (пункт 2 статьи 709 Гражданского Кодекса РФ).

Цену работы можно определить при помощи составления сметы (пункт 3 статьи 709 Гражданского Кодекса РФ).

В случаях, если работа исполняется соответственно со сметой, которая составлена подрядчиком, смета приобретает силу и является частью договора подряда от момента подтверждения заказчиком.

В типовом бланке договоре подряда можно предполагать, чьим иждивением будет исполняться работа.

Под иждивением необходимо осознавать обязанности по организации проводимых работ, обеспечение подрядчика нужными для их исполнения средствами, материалами, оборудованием.

Когда в договоре подряда не предусматривается другое, считается, что работа исполняется иждивением подрядчика – его силами и средствами, из его материалов, (статья 704 Гражданского Кодекса РФ).

Согласно статьи708 Гражданского Кодекса РФ, указываются в любом примере договора подряда конечный и начальный сроки исполнения работы. По согласованию меж сторонами в примере договора подряда можно зафиксировать также сроки окончания отдельных этапов работы (промежуточные сроки), которые смогут быть сделаны в случаях и в порядке, который предусмотрен договором.

Образец договора подряда

Скачать образец договора подряда в формате .doc

Договор подряда – соглашение, соответственно с которым подрядчик (одна сторона) обязуется исполнить по заданию заказчика (другой стороны) определённую работу и её результат сдать заказчику, а последний должен принять итог работы и его оплатить.

Источник: https://biznes-prost.ru/dogovor-podryada.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.